特别程序主要有哪些特点?
(1)特别程序是几种不同审理程序的概称。
(2)特别程序的发动,除选民资格案件由起诉人起诉外,其它案件均由申请人提出申请。
(3)特别程序中均没有被告。
(4)特别程序的审判组织除选民资格案件或重大、疑难案件的审判员组成合议庭外,其它案件均由审判员一个独任审理。
(5)特别程序案件的审理,实行一审终审。
(6)特别程序审理过程中,如果发现所受理的案件属于一般民事权益争议则裁定终结特别程序。并告知利害关系人另行起诉。
(7)特别程序的审结期限不同于其它程序。除选民资格案件必须在选举日之前审结外,其它案件必须在立案之日起30日内或公告期满30日内审结,特殊情况需要处长的,必须由本院院长批准。
暂无解析
甲公民成立了一个公司,但未到工商行政管理部门登记注册,该公司在经营中与A公司发生合同纠纷,A公司所诉的被告为()。
请用 Python 语言编写一个简易的计算器程序。
根据线程安全的相关知识,分析以下代码,当调用 test 方法时 i>10 时是否会引起死锁?并简要说明理由。
public void test(int i)
{ lock(this)
{ if (i>10)
{i--;
test(i);
}}}
说明 Image、ImageButton 、ImageMap控件的区别
社会主义市场经济体制有哪些特征?
当建筑工程质量验收出现不合格(不符合要求)时,之后的验收如何处理?
作为副职,在和主要领导研究问题时,你认为自己的意见正确,提出后却不被采纳,面对这种情况,你如何处理?
你认为你自己有哪些优点,你认为你比较适合做哪些工作?
参加质量验收的各方对工程质量验收意见不一致时,可采取协商、调解、仲裁和诉讼四种方式解决。
土料的压实参数有哪些?如何确定这些参数?合理确定这些参数在施工中有何意义?
工程施工过程中发生如下事件:
【事件1】:工作 B、C和 H均需使用土方施工机械,由于机械调配原因,施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作B、C和 H的施工作业。
【事件2】:甲施工单位施工的设备基础(工作F)验收时,项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查,是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签,甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理,发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。
【事件3】:受到事件2的影响,乙施工单位窝工损2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。
【事件4】:工作 G经项目监理机构验收后进行了覆盖,项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求,甲施工单位不同意复验,项目监理机构坚持要求复验,甲施工单位进行剥离后,复验结果表明工程质量合格。
问题:
1、事件 1 中,在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下,甲施工单位应如何安排B、C和 H三项工作的施工顺序?为完成B、C和 H三项工作, 土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?
2、写出事件 2 中项目监理机构处理该设计变更的程序。
3、事件 2 中,项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。
4、事件 3 中,项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。
5、事件 4 中,甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
试题">某工程,建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同,包括A~I共9项工作,合同工期200天;与乙施工单位签订了设备安装施工合同,包括P、Q共2项工作,合同工期70天。经甲乙双方协调,并经项目监理机构批准的施工进度计划如图2014-5-1所示。
工程施工过程中发生如下事件:
【事件1】:工作 B、C和 H均需使用土方施工机械,由于机械调配原因,施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作B、C和 H的施工作业。
【事件2】:甲施工单位施工的设备基础(工作F)验收时,项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查,是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签,甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理,发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。
【事件3】:受到事件2的影响,乙施工单位窝工损2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。
【事件4】:工作 G经项目监理机构验收后进行了覆盖,项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求,甲施工单位不同意复验,项目监理机构坚持要求复验,甲施工单位进行剥离后,复验结果表明工程质量合格。
问题:
1、事件 1 中,在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下,甲施工单位应如何安排B、C和 H三项工作的施工顺序?为完成B、C和 H三项工作, 土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?
2、写出事件 2 中项目监理机构处理该设计变更的程序。
3、事件 2 中,项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。
4、事件 3 中,项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。
5、事件 4 中,甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。